|
||
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1307120608685 | |
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130712/0608/685 | |
Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Концерн Росэнергоатом" филиал "Балаковская атомная станция", Россия, 413866, Саратовская область, Натальинское муниципальное образование, Балаковского муниципального района | |
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | |
Контактное лицо: |
Курапова Ирина Инженер |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Муфты кабельные концевые | |
Категория продукции: |
Арматура кабельная (муфты, барабаны, разъемы, ролики) |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 2 999 422,23 руб. | |
Обеспечение заявки на участие: | Не требуется | |
Начальная цена предмета договора: | 2 999 422,23 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: |
Расчеты по Договору могут осуществляться как перечислением денежных средств со счета Покупателя на счет Поставщика, так и посредством передачи в качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг
по согласованию Сторон. Оплата Продукции производится Поставщику по факту поставки на основании счета-фактуры в течение 60 календарных дней после получения Грузополучателем Продукции надлежащего качества. |
|
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 413866, г.Балаково, Саратовская обл., Балаковская АЭС | |
Срок заключения договора после определения победителя: | 19.08.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 10.12.2013, Дата окончания поставки: 20.12.2013 | |
Дата публикации: | 12.07.2013 15:51 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 22.07.2013 10:00 | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 06.08.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1175290" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 2. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 3. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 4. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот 2. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 3. лицензии, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, головному изготовителю (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования, дающие право на изготовление оборудования, являющегося предметом процедуры закупки 4. свидетельство изготовителя продукции. |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1175290 | Скачать файл Извещение на поставку муфт кабельных концевых (40 Кб) | 12.07.2013 15:28 | |
2-1175290 | Скачать файл ЗД по ЗЦ на поставку муфт кабельных концевых (1.3 Мб) | 12.07.2013 15:29 | |
3-1175290 | Скачать файл Техтребования Муфты_ТУ_уточн_Аналоги (19 Кб) | 12.07.2013 15:29 | |
4-1175290 | Скачать файл Приложение_форма по цепочке собственников (47 Кб) | 12.07.2013 15:29 | |
5-1175290 | Скачать файл спецификация (48 Кб) | файл для заполнения цен Поставщиком по каждой позиции | 12.07.2013 15:29 |
6-1175290 | Скачать файл Форма договора МУФТЫ_с_классом_ (243 Кб) | 12.07.2013 15:29 | |
7-1175290 | Скачать файл Техническая часть pdf (342 Кб) | 12.07.2013 15:29 | |
8-1175290 | Скачать файл ТУ 6981-003-33680530-03 изм 05 (муфты ЕК,ЕС и ЕР) (1.7 Мб) | 12.07.2013 15:31 |