|
||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130918/0608/975 | |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1309180608975 | |
Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Концерн Росэнергоатом" филиал "Балаковская атомная станция", Россия, 413866, Саратовская область, Натальинское муниципальное образование, Балаковского муниципального района | |
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | |
Контактное лицо: |
Волкова Мария Олеговна экономист ЦЗ |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Место рабочее автоматизированное | |
Категория продукции: |
Устройства вычислительных комплексов и машин электронных |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 4 067 890,70 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 4 067 890,70 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | Оплата Продукции производится Поставщику по факту поставки на основании счета-фактуры в течение 60 календарных дней с даты подписания Грузополучателем Акта входного контроля (Акта приемки) после получения Продукции надлежащего качества и в надлежащей комплектности и представления документов, поименованных в пункте 3.4. части 2 «Проект договора». Расчеты по Договору могут осуществляться как перечислением денежных средств со счета Покупателя на счет Поставщика, так и посредством передачи в качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг по согласованию Сторон. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя или дата акта приема-передачи ценных бумаг | |
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 413866, г. Балаково, Натальинское муниципальное образование Балаковского муниципального района Саратовской области, Балаковская АЭС | |
Срок заключения договора после определения победителя: | 28.10.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 01.11.2013, Дата окончания поставки: 20.11.2013 | |
Дата публикации: | 18.09.2013 15:35 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 25.09.2013 10:00 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 15.10.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1198513" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту
нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников). 2. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников). 3. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 5. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 6. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения - то не ранее внесения таких изменений в реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении процедуры закупки выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) 2. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц) 3. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих её) 4. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника закупки о том, что данная сделка для такого участника закупки не является крупной 5. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника закупки о том, что данная сделка для такого участника закупки не является сделкой с заинтересованностью 6. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка подписывается по доверенности) 7. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) 8. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника закупки 9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 10. свидетельство разработчика ПО или иной документ с указанием ИНН и ОГРН дилера, подтверждающий подлинность ПО и гарантийные обязательства разработчика в части ПО (дилерский договор, сертификат дилера, свидетельство и т.п.) |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1198513 | Скачать файл Извещение на поставку места рабочего автоматизированного (43 Кб) | 18.09.2013 15:32 | |
2-1198513 | Скачать файл Документация на поставку места рабочего автоматизированного (2.3 Мб) | с образцами форм основных документов, включаемых в состав заявки на участие в процедуре | 18.09.2013 15:33 |
3-1198513 | Скачать файл Часть 3 Технические требования к продукции и документам (30 Кб) | 18.09.2013 15:33 | |
4-1198513 | Скачать файл Приложение к договору по цепочке собственников (47 Кб) | заполняется при заключении договора | 18.09.2013 15:33 |
5-1198513 | Скачать файл Спецификация предлагаемой продукции (47 Кб) | файл обязателен к заполнению цен Поставщиком по каждой позиции | 18.09.2013 15:33 |
6-1198513 | Скачать файл Часть 2 Проект договора (164 Кб) | на ознакомление, заполнять не требуется | 18.09.2013 15:33 |
7-1198513 | Скачать файл Исходные технические требования (119 Кб) | 18.09.2013 15:33 |